Образец: договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
Если вам необходим образец оформления документа принадлежащий разделу «Типовые договоры подряда» с содержанием «Образец: договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)», Вы можете сохранить этот примерный документ.
ДОГОВОР ПОДРЯДА Nо. ___
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)
г. _______________ "___"___________ 20___ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
"Подрядчик", в лице ________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)
_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование предприятия)
в лице ________________________________________________, действующего
(должность, ф.и.о.)
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения)
настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию
_____________________________________________________________________
(указать какую именно)
своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного
материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать
требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы
материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал
оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории
своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
________________, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется
Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом,
подписываемым представителями сторон.
III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки
выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным
поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5%
стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не
окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока
исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной
пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая
стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает
Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость
материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
дней - неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая
стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция
оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по
причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск
случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить
понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится
Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте,
подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня
получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных
работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено:
количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер
недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки
безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной
продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также
отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо
допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать
уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно
выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа
Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости
заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой
стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них
неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия
соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке
на рассмотрение арбитражного суда.
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
5.2. Юридические адреса сторон:
Заказчик: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик: Подрядчик:
___________________ ___________________
М.П. М.П.
Внимание! Не забудьте, что данный шаблон документа носит ознакомительный характер и может видоизмениться с момента публикации. Используйте этот документ как основу для составления собственного.