Исковое заявление по преддоговорному спору
В случае, если вам нужен документ принадлежащий разделу «документы подлежащие рассмотрению в суде» на тему «Исковое заявление по преддоговорному спору», Вы можете прочитать этот шаблон.
Исковое заявление по преддоговорному спору.
___________________________________________________________________________
: : :
: Реквизиты Подрядчика : В Государственный Арбитраж :
: ( вышестоящий орган, : РСФСР ( адрес ) :
: наименование строительной : :
: организации, : Истец:___________________________ :
: почтовый адрес, : (наименование Подрядчика) :
: телефон) : _________________________________ :
: : почтовый адрес, расчетный :
: Дата, исходящий N : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
: : Ответчик:________________________ :
: : (наименование органи- :
: : _________________________________ :
: : зации Заказчика) :
: : :
: : почтовый адрес, расчетный :
: : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
:___________________________________:______________________________________:
Исковое заявление
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________рублей)
При заключении нами договора на строительство (техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и т.п.) от "_____"______________20___г. с _____________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-
нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших
разногласий "____"______________20____г. стороны к соглашению по содержанию
пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае неп-
редставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик
уплачивает штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки".
Заказчик _________________________ (наименование организации Заказчика)
предлагает установить за нарушение срока представления измененной рабочей
документации штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в
размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-
зац 2 Особых условий к договору N _____________ от"____"___________20____г.
в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство ___________________ (наименование
объекта) от "_____"________________20____г.
2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________20____г.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N ________
от "____"__________20____г.
4. Копия препроводительного письма от "____"__________20____г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от
"____"_______20__г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______20____г.
6. Копия протокола согласования разногласий от "_____"__________20___г.
по особым условиям к договору N ________ от "____"__________20____г.
7. Почтовая квитанция от "____"__________20____г. об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от "____"__________20___г. N______________ на уп-
лату госпошлины.
Подрядчик
(должность, ф.и.о.
руководителя)
(подпись)
Внимание! Примите к сведенью, что данный бланк документа носит ознакомительный характер и может не отвечать современным требованиям. Используйте этот документ как основу для составления собственного.