Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
В случае, если вам нужен шаблон документа вида «Типовые договоры подряда» c названием «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)», Вы можете увидеть этот шаблон.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)
г.________________ "___"_____20__г.
________________________________________________________________
(наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).
II. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для
проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.
III. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов
Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение
2).
3.2. Срок исполнения: "___"_______20__г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
V. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и
предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ _____________________
____________________ _____________________
Заказчик Подрядчик
М.П. М.П.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
деятельности.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, кроме
указанной разновидности договора подряда предусматривают договор
подряда о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (ст.97).
Особо следует оговорить последнюю разновидность договора подряда.
Правовой режим результатов НИОКР не определен действующим
законодательством. Не нашел он регламентации и в Положении о договорах
на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденном
постановлением ГКНТ СССР от 20 ноября 2087 г. N435. В нем указывается,
что этот вопрос относится к сфере договорного регулирования и решается
по усмотрению сторон.
Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к
исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед
заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает
перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед
субподрядчиком - в качестве заказчика.
Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут
включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды,
душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не
установлено договором.
П.4.1 - в соответствии со ст.218 ГК РСФСР в случае неисполнения
Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные
работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.220 ГК
устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки
и определяет содержания понятия "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
убытков (ст.221) не освобождает Подрядчика от исполнения своих
обязательств в натуре. Условия ответственности за неисполнение
обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
Понятие неустойки определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
(ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной
неустойки.
Следует также учитывать, что риск случайной гибели или случайной
порчи материалов, в соответствии со ст.357 ГК РСФСР, несет сторона,
предоставляющая материал.
Внимание! Примите к сведенью, что данный бланк документа носит ознакомительный характер и может не отвечать современным требованиям. Используйте этот документ как основу для составления собственного.