Образец: договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Если вам необходим образец оформления документа принадлежащий разделу «Типовые договоры подряда» с содержанием «Образец: договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)», Вы можете сохранить этот примерный документ.

                           ДОГОВОР ПОДРЯДА Nо. ___
                на выполнение работ по производству продукции
                            (между предприятиями)

    г. _______________                          "___"___________ 20___ г.

         ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                (наименование предприятия)

    "Подрядчик", в лице ________________________________________________,
                                     (должность, ф.и.о.)

    действующего на основании ________________________, с одной стороны и
                                 (Устава, положения)

    _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование предприятия)

    в лице ________________________________________________, действующего
                        (должность, ф.и.о.)

    на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
                     (Устава, положения)

    настоящий договор о нижеследующем:

                              I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

         1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию
    _____________________________________________________________________
                          (указать какую  именно)

    своими силами и средствами из материала  Заказчика  (из  собственного
    материала Подрядчика).   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить
    выполненную работу.
         1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.

                        II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна  соответствовать
    требованиям ГОСТа ________________.
         2.2. Заказчик обеспечивает  Подрядчика  необходимым  для  работы
    материалом  согласно  поданной заявки. Переданный для работы материал
    оплачивается Подрядчиком.
         2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик  передает  на  территории
    своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
    ________________, полномочному представителю Заказчика.
         2.4.  Вывоз  продукции  с  предприятия Подрядчика осуществляется
    Заказчиком самостоятельно.
         2.5. Сдача-приемка изготовленной  продукции  оформляется  актом,
    подписываемым представителями сторон.

                  III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

         3.1.  Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
    поставленного  Заказчиком,  и   отражается   в   акте   сдачи-приемки
    выполненных работ в каждом случае индивидуально.
         3.2.   Деньги  за  выполненную  работу  перечисляются  платежным
    поручением на расчетный счет  Подрядчика  в  течение  _________  дней
    после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

                          IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         4.1.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока сдачи продукции он
    уплачивает Заказчику за каждый день просрочки  пеню  в  размере  0.5%
    стоимости  работ  (включая  стоимость  материала),  а  если работа не
    окончена по  истечении  ____-х  недель  со  дня   наступления   срока
    исполнения заказа,  Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной
    пени,  неустойку  в  размере  _______%  стоимости   заказа   (включая
    стоимость материала).
         4.2.  При  просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает
    Подрядчику пеню в размере ______%  стоимости работ (включая стоимость
    материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
    дней -   неустойку   в  размере  ______%  стоимости  заказа  (включая
    стоимость материала).
         Если   в  период  просрочки  Заказчика  изготовленная  продукция
    оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или  уничтоженной  по
    причинам,  не  зависящим  от  Подрядчика  (пожар  и  т.д.),  то  риск
    случайной гибели  падает  на  Заказчика,  который  обязан  возместить
    понесенный Подрядчиком ущерб.
         4.3.  Проверка  качества  изготовленной  продукции  производится
    Заказчиком при ее сдаче-приемке,  фиксируемой  в  двустороннем  акте,
    подписываемом представителями сторон.
         При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
    созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
    Такой  акт  может  быть  составлен  не  позже  одного  месяца  со дня
    получения Заказчиком продукции.
         4.4.  Подрядчик  отвечает  за  надлежащее  качество  выполненных
    работ, зафиксированное одним из названных актов.
         В   акте  должно  быть,  наряду  с  другими  данными,  отмечено:
    количество    экземпляров,    подвергавшихся    проверке,    характер
    недостатков,   относящихся   к   качеству  выполненных  работ,  сроки
    безвозмездного устранения недостатков или замены  недоброкачественной
    продукции доброкачественной.
         4.5.  За  нарушение  Подрядчиком  условий  о  качестве,  а также
    отступление от  других  условий  договора,  ухудшившее  работу,  либо
    допущение  других  недостатков  в  работе Заказчик вправе потребовать
    уплаты неустойки   в   размере   _____%  от  стоимости  некачественно
    выполненной продукции.
         4.6.  В  случае  несвоевременной  оплаты   выполненного   заказа
    Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______%  от  стоимости
    заказа за каждый день просрочки.
         4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать  с  другой
    стороны   понесенные   по   ее   вине   убытки,  за  вычетом  из  них
    неустойки(пени).
         4.8. В  случае  невозможности  разрешить  возникшие  разногласия
    соглашением  сторон, споры передаются в установленном законом порядке
    на рассмотрение арбитражного суда.

                         V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

         5.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
    одинаковую юридическую силу.
         5.2. Юридические адреса сторон:

         Заказчик: ______________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

         Подрядчик: _____________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

                               Подписи сторон:

            Заказчик:                                Подрядчик:

        ___________________                     ___________________
         М.П.                                    М.П.

Внимание! Не забудьте, что данный шаблон документа носит ознакомительный характер и может видоизмениться с момента публикации. Используйте этот документ как основу для составления собственного.


Хобиз раздает подписчикам Телеграм Premium!



Нужны деньги до зарплаты?
Без процентов! До 35 дней на сумму до 15 тысяч рублей.
Предложение ограничено! Спеши!